合同编号：*******************
****市****区兴港镇石头埠社区卧龙村农业产业
配套排水沟建设工程
施工合同
发包人：****市****农业对和水利局
承包人：****
日期：****年*月**且
第*部分合同协议书
（****市****区农业农村和水利局，以下简称“发包人”）为实施****市****
区兴港镇石头埠社区卧龙村农业产业配套排水沟建设工程，已接受（****振坤建筑工程
有限公司，以下简称“承包人”）对该项目（****市****区兴港镇石头埠社区卧龙村
农业产业配套排水沟建设工程）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同碳商备忘录)；
（*）成交通知书；
（*）竞标函及竞标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）响应文件其他内容；
（**）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为
准。
*．签约合同价：人民币（大写）************元**分
（￥*******.**元）。
*.合同价格形式：固定综合单价.
*.承包人项目经理：吴敏琼
*．工程质量符合_合格_标准。
*.工程内容：建设排水沟*条长***米。
*.承包范围：施工图、工程量清单范围内所有工作内容。
*.承包方式：包工包料，即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材及机械
设备等。
*
**.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复、保修。
**.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
**.承包人承诺工期为***天，自本协议书签订次日起算。
**.本协议书*式*份，合同双方各执*份，具有同等法律效力。
**．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
***
*****
*
**
发包人：****市****区农业农村和水利局承包人：****
盖单位章（盖单位章）
上
*
法定代表人法定代表人
或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）
****年*月**日
*
第*部分通用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、竞标函及竞标函附录、专用合同
条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*成交通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*竞标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的竞标函。
*.*.*.*竞标函附录：指附在竞标函后构成合同文件的竞标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）
的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施
工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的*部分，
具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包
人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投
标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填
写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员。
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签
订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或
其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负
责人。
*.*.*工程和设备
*
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置
及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时
工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为
施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
*.*.*.**临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的
场地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**：*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在竞标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款、第
**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：即合同工程完工日期，指第*.*.**目约定工期届满时的日期。实际
完工时间以合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括根
据第**.*款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开
始计算。期限最后*天的截止时间为当天**：**.
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金
额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人
应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其
他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或
不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材
*
料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付
款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**..*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修
复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、
自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先
顺序如下：
(*)合同协议书；
（*)成交通知书；
(*)竞标函及竞标函附录；
（*)专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术标准和要求；
(*）图纸；
(*)已标价工程量清单；
(*）其他合同文件。
*
*.*合同协议书
承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，
发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配
套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的约
定办理。
*.*.*承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理
人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人
*.*.*图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）
约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定
编制*份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*
项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定
等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决
定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达
期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
*.*.*来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否
则，由此造成的后果由责任方负责。
*
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第*人，
也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁赔赔
合同双方当事人不得以赔赔或变相赔赔的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因赔赔造成对方
损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、
钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移
动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按
文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐满不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并
承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其
他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除
外。
*.**.*承包人在响应文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目
的泄露给他人。
*.**.*合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，
承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人
或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他
人或公开发表与引用。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责
任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第*.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
*.*.*发包人应在台同双方签定合同协议书后的**天内，将本合同工程的施工场地范围图提交
给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及
指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
*.*.*发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承
包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料
的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
*.*组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
*
*、发包人书面通知后，承包人拒不复工的，每停工*天，处以罚款合同总造价的
*%。
*、若承包人仍拒不复工，且停工时间*天以上时，发包人可终止合同，余下的工作
量由发包人另行处理，承包人必须配合完善所有终止合同手续，立即退场。
**.*发包人暂停施工的责任
(*）发包人承担暂停施工责任的其它情形：不可抗拒的自然因素。
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：达到设计要求及水
利水电工程施工质量检验与评定规程要求的合格标准以上
**.*.*工程合格标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要
求的合格标准；优良标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要
求的合格标准。达到优良的奖金为：无。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，承包人及监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺
陷处理的备案资料。
**，试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢筋、砂、碎石、混
凝土试块等（按水利水电施工规范执行）。
**.变更
**.*变更的范围和内容
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的**%，关键项目：依
**
据项目划分审批界定，单价调整方式：①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目
时，应采用该项目的单价：②《工程量清单》中无使用于变更工作的项目时，则可
在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估计的基础，由发包人、监理
人及承包人协商确定变更后的单价或合价，若存在争议时按第**.*执行。
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定
额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中
标价与控制价的比值），其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、
承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价
确定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
口本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
**.*.*物价波动引起的价格调整方式：
**.*.*调整价格的主要材料：
**.*.*主要材料补差的计算方法：
**.*.*采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源
价格调整的项目和系数：
**.计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款
（*）工程预付款的总金额为不超过合同价的**%，*次性支付给承包人。
**
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程材料预付款的担保约定为：无。
**.*.*预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的*%时开始扣款，直至合同
累计完成金额达到签约合同价的／%时全部扣清。
*
*=（*-**）
（**-*）*
式中：*——每次进度付款中累计扣回的金额
***工程预付款总金额
*---签约合同价格：
*——合同累计完成金额
*-*开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；
*——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（*）工程材料预付款的扣回与还清约定为：
**.*工程进度付款
*、发包人预付款及进度款款转入承包人单位基本账号及付方式和时间：以银行转帐
的方式支付，帐号为本合同协议书约定银行账号，帐号变更必须经承包方及其法定代表
人书面通知。关于付款周期的约定：合同签订且资金到位后**日内*次性向承包人支付
不超过工程价款（合同价）的**%作为工程预付款；工程进度款按形象进度支付至不超
过中标价（合同价）**%的资金；项目竣工验收合格后经有资质的审核机构结算审计后拨
付至审核结算总价**%的资金；预留*%作为工程质量保证金，经验收合格并期满**个月
后无任何质量问题再*次性退还。
*、承包人未按照规定和合同约定履行质量保修的，发包人有权从工程质量保证金中
扣留用于质量保修的各项支出。工程质量保证金不足支付修理费用的，由承包人另行支
付。
*、发包人预付款及进度款款转入承包人单位基本账号及农民工工资专用账户（比例
为：承包人单位基本账户**%及农民工工资专用账户**%），基本账号及农民工工资专用
账户如下：
**
基本账户开户名：****
基本账户开户银行：中国建设银行钦州永福大街支行
账号：********************
农民工资专用账号开户名：****农民工工资专户
农民工资专用账号开户银行：虫国工商银行钦州永福东支行
账长号：*******************
**.*质量保证金
质量保证金比例为工程总价的*%。承包方未按照规定和合同约定履行质量保修的，
发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出，若超出保证金部分的维修费
用由承包人赔偿。发包人在工程竣工验收合格之日起满**个月后，无质量问题的，逾期
满**天内将质量保证金的余额支付成交方。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单份数：*份。
**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果
为准。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单份数：*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的材料。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号）和《水利水电建设工
程验收规程》（*****）****）的相关规定执行。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：合同工程验收，其余由监理主持。
**.*单位工程验收
**
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：按照国家相关规定及标准执行。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：按照国家相关规定及标准执行。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：按照国家相关规定及标准执行。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：按照国家相关规定及标准执行。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：承包人组织；费用承担：承包人承担，发包人不再另行支付。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款**.*和**.*的
约定，终止日按专用条款*.*.*.*约定。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：；投保内容：；保
险金额、保险费率和保险期限：
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：由承包人自行投保；第*者责任险保险金额：
由承包人自行投保
**.*其他保险
需要投保的其他内容：由承包人自行投保；保险金额、保险费率和保险期限：
由承包人自行投保；
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
**
承包人提交保险凭证的期限：签订合同**个工作日
保险条件：
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责；发包人负责
补偿的范围与金额：由于本工程*切保险由投标人负责投保，其费用已列入报价，
故发包人不承担保险金不足的补偿。
**．不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不
可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚
乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约
定的合同争议解决方式：向所在地的人民法院提起诉讼
**．附加条款
**.*对承包人的要求
*.因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，
采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成
违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监
管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但
发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
*.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质
量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理
制度，施工质量等级达到合同约定等级。
**
*.按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区
安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管
理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
*按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交
前工程保护措施。
*.承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视
情节轻重处予违约金。
（*）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工
程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%~**%（视情节严重而
定）。
（*）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约
金额为履约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
(*）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，
承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足履约保证
金。
(*）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确
认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型
号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进
场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动
力投入，承包人不得拒绝。
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为
承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
(*)合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、
扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反
安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。
*.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*.凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错
误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向
**
监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利
益。
*.承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施
工，以不超过投标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程
款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤
出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内
不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**
天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户（签订施工合同时
标明），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签字并加盖
单位公章）发包人。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
**
成交通知书
****：
****受****市****区农业农村和水利局的委托，于****
年**月**日就****市****区兴港镇石头埠社区卧龙村农业产业配套排水沟建设工程项目采
用竞争性碳商方式进行采购，按规定程序进行了碳商，经评审小组评审，采购人确认，贵公司
为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：****市****区兴港镇石头埠社区卧龙村农业产
业配套排水沟建设工程，具体内容详见工程量清单及施工图纸，成交金额：人民币*****
*******元**分（￥*******.**元）。
*、请贵公司接此通知书后在**个日历日内与采购人签订合同，并按竞争性碳商文件要
求和碳商响应文件的承诺履行完合同延期自误。
*、签订合同详细地点：****市****区南康镇*塘中学内。
特此通知。
代理机构联系人：黄工
联系电话：***********
采购单位联系人：****
联系电话：****-*******
理有
程项
****
****年**月*日
**
*.*****
功能介绍
热门关键词： 
换一批
北海最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
