****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）
施工合同
合同编号：***********
发包人（甲方）：****市****区福成水利工程管理所
承包人（乙方）：****
签订时间：****年*月**日
第*部分通用合同条款
《建设工程施工采购文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建
设工程施工合同》（**-****-****）的“合同通用条款”。
第*部分专用合同条款
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****
资质类别和等级：水利工程施工监理丙级
联系电话：*****-*******；
电子信箱：*********@**.***
通信地址：中国（****）自由贸易试验区南宁片区凯旋路**号****裕达集团南宁*象总部基地
广东大厦**层****-****、****号
*.*.*.*设计人：
名称：****河海水利水电设计院有限责任公司
资质类别和等级：水利行业专业，丙级：
联系电话：***********
电子信箱：*****@***.***；
通信地址：****市湖南路**号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.*临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等；
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无；
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）本合同协议书（*）中标通知书（*）投标文件及其附件（*）本合同专用条款（*）本合同通用条款（*）标准、
*
规范及有关技术文件（*）图纸、工程量清单（*）工程招标控制价成果文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*式*份
发包人向承包人提供图纸的内容：经审图审查通过的施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工总布置设计文件
承包人提供的文件的期限为：*日内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面：
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件*日内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部*
发包人指定的接收人为：****市****区福成水利工程管理所办公室
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部
承包人指定的接收人为：承包人项目经理
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：于开工前*天
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：已开通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及
反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
*
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：****市****区福成镇福合路**号
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场签证及工程计量：审核开工令、停工令、复工令；
负责工程质量监督检查，审核工程进度款及设计变更增减工程量，隐蔽工程、工程验收及认证，分包
单位审批，成本控制等。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前向承包人移交施工现场并提供完整准确的地质
资料与施工图纸及施工许可文件
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：施工承包范围内包括的内容。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前**天。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面材料。
（*）承包人应履行的其他义务无
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名曾庆兴
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：桂************；
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：桂水安************；
联系电话：****-*******；
电子信箱：*
*
通信地址：****市金海岸大道北部湾科技创业中心*幢****号；
承包人对项目经理的授权范围如下：本项目的所有施工安全管理工作
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：无
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按有关规定处罚。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按有关规定处罚。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：按有关规定处罚。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任按有关规定处罚。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按有关规定处罚。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求无
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任按有关规定处罚
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按有关规定处罚
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：无分包
主体结构、关键性工作的范围：
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：无
其他关于分包的约定：无
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场
之日起至颁发工程接收证书之日止
*.*履约担保
无。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：详见监理合同
关于监理人的监理权限：详见监理合同
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：黄剑波
职·务：总监理工程师
监理工程师执业资格证书号：************
联系电话：***********
电子信箱：*********@**.***
*
通信地址：********市合浦县廉州镇明珠新城*盛园**号
关于监理人的其他约定：无。
关于监理人的其他约定：无。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）详见监理合同
（*)*
（*）
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：无
关于工程奖项的约定：无
*.*隐蔽工程检查_
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前**小时以书面
形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）
由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述
循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》
（*****-****）标准。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承
包人应采取*切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设
施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：无。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建设施工现场环境与卫生标准》
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款*.*.*执行。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款**.*执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款
*.*.*执行。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
*
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款*.*.*执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款*.*.*执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款*.*.*执行。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价
格调整要求，或者解除合同
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**天
内。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
*.*.*因承包人原因导致工期延误，
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的
合理措施继续施工，承包人应及时向监理人发出通知，并抄送发包人。监理人应当及时发出指示，指
示构成变更的，按第**条约定办理。对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合
理而恰当的措施，并事后为监理人和发包人、****市造价管理站接受，也应考虑予以适量补偿。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）*级及其以上台风，*年*遇暴雨，*年*遇暴雨所引期的洪水、*级及其以上地震等自
然灾害。
（*）异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门**年的统计资料、
以*年*遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证明予
以评定，但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其它月份异常良好的气候予以抵补，异
常气候在每月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。
（*）发生上列情形时，承包人向发包人提出现场签证，监理人应予在**小时内核实确认，所发
生的费用列入当期报量，由发包人承担，工期顺延：每天停水或停电超过*小时；因连续雨天造成停
工的。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无
*.*样品
*
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：无
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计、工程估价及其他。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
**.*.*.*关于变更估价的约定：承包人在工程变更确定后**天内，提出变更工程价款的报告，
经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（*）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（*）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认
后执行。
**.*.*.*承包人在双方确定变更后**天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不
涉及合同价款的变更。
**.*.*.*工程师应在收到变更工程价款报告之日起**天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，
自变更工程价款报告送达之日起**天后视为变更工程价款报告已被确认。
**.*.*.*工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第**条关于争议的约定处理
**.*.*.*工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
**.*.*.*因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
**.*承包人的合理化建议
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款**.*执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款**.*执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须采购的暂估价项目
*
对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
**.*.*不属于依法必须采购的暂估价项目
对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：*无
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不可调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_**%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单
或预算书中载明材料单价为基础超过_**%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期
间材料单价跌幅以基准价格为基础超过**%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明
材料单价为基础超过**%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期
间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：无。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：材料、机械、管理费、利润、税金等*切费用在内
风险费用的计算方法：*
风险范围以外合同价格的调整方法：合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程
量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：
（*）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
（*）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
（*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本工程谈判报价
的计算及结算依据并乘以下浮系数（成交价/工程预算控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施
工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根
据市场价格协商确定。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
*
预付款支付比例或金额：预付合同价格的**%；
预付款支付期限：签订合同后，待资金到位后**个工作日内甲方*次性向乙方支付合同价款的
**%预付款
预付款扣回的方式：在工程完成合同款的**%后在进度款中分*次扣还（在工程款支付至合同价**%
前扣完）
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：
预付款担保的形式为：
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：以设计图纸或变更为计量规则以国家和行业标准为计算依据
**.*.*计量周期；关于计量周期的约定：
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：每月**日前
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）约定进
行计量：
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
**.*工程进度款支付
关于付款周期的约定：发包人以银行转账的方式按进度支付工程款（进度款），签订合同后，待
资金到位后**个工作日内甲方*次性向乙方支付合同价款的**%预付款，预付款在工程完成合同价
款的**%后在进度款中平均分*次扣还（在工程款支付至合同价**%前扣完）。其余按每月工程实
际进度的**%支付进度款，合同外（设计变更和现场签证引起的费用）按工程计量周期内完成工程
量的**%。项目完工验收后拨付至项目监理部门审定完成投资的**%（不超合同价**%），经有资质
的第*方公司进行结算审核后，待资金到位后**个工作日内支付至结算核定总价的**%，预留结算
核定总额的*%作为工程质量保修金，待保修期满后无质量问题且待资金到位后**个工作日内*次性
返还。每期工程款支付前承包人需向发包人开具对等金额的增值税专用发票。
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按实际进度支付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：待定。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
*
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：结算后**天内
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到后**内。
（*）发包人完成支付的期限：工程质量保证金于工程保修期满后无质量问题**天支付到***%
（无息）
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣除工程结算核定总价的*%保留金作为工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》及有规定执行
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：具体见工程质量保修书规定
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：由发包人补救。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人
**
实施的违约责任：按通用条款
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致
交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：相
应延期
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满***天后发包人仍不纠正其违约行为并
致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：合理补偿发包人损失
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（*）*级以上的地震：（*）
**级以上的持续*日的大风；（*）暴雨级以上的持续*日的大雨；（*）**年以上未发生过，持续
*日的高温天气：（*）**年以上未发生过，持续*日的低温天气；（*）**年以上未发生过的洪水：
（*）发生“疫情”按有关政府部门要求而停工：（*）海啸、暴乱、战争
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人根据需要自行办理。承包人应按有关规定自行投保施工人员的人
身事故团体保险，该保险应不属于储蓄险等还本险。承包人应于合同起**日内按有关规定自行办理。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向项目当地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目当地人民法院起诉。
**
第*部分合同协议书
发包人（甲方）****市****区福成水利工程管理所
承包人（乙方）****
项目名称：****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）
根据《民典法》、《中华人民共和国****法》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，就****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）及有关事项协商*致共同达成如下协
议：
*、工程概况
*.工程名称：****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）
*.工程地点：****市****区福成镇
*.工程立项批准文号：北银农水复（****）*号
*.资金来源：****
*.工程承包范围：****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）图纸范围内的所有建设内容（详
见图纸和工程量清单）
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日（具体日期以开工令为准）。
计划完工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不*致的，
以工期总日历天数为准。
*、质量标准：工程质量符合合格_标准。
*、项目预算价：
项目预算价为：***********元*角*分（￥******.**元）
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：***********元*角*分（￥******.**元）
*.合同价格形式：综合单价承包
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）竞标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
**
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式
支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及
违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并同意不再就同*工程另行签订与合同
实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区福成水利工程管理所_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
**、其他事项
合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**
（以下无正文内容）
发包人（公章）：****市****区福成水利工程管理所承包人（公章）：****
地址：****市****区福成镇福合路**号地址：****市金海岸大道北部湾科技创业中心
*幢****号
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
孙*善
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：****-*******
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司****
分行
账号账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区福成水利工程管理所
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就银
海区竹林村委孔梓港村****（不含设备）施工签订工程质量保修书
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和
外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的
其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：****区竹林村委孔梓港村****（不含设备）图纸范
围内的所有建设内容（详见图纸和工程量清单）
*、质量保修期
本工程质量保修期自工程合同完工验收合格之日起计算，质量保修期*年。
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不
在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当
地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项
*、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金
中扣留用于质量保修的各项支出。
*、质量保修金比例：工程结算核定总额的*%（最新国家规定工程类最高不得超过*%）
*、质量保修金返还承包人：竣工验收合格之日起满*年后，无质量问题时，逾期满**天内*次
性将保修金的余额返回给承包人。质量保证金的余额返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的
质量保修责任和应履行的质量保修义务。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
（以下无正文内容）
**
有限
设
弘建
*弘建限公司
发包人（公章）：****市****区福成水利工程管理所承包人（公章）：广
*西
地址：****市****区福成镇福合路**号地址：****市海岸大道北部湾科梦创业中心
**********
*幢****号
法定代表人（签字):法定代表人（签字）
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：****-*******
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司****
分行
账号：账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：****市****区福成水利工程管理所
承包人（全称）：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当
利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法
规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为
获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其
上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规
定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的
业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的
有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、
好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及
出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱
乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉
嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
**
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪
的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后
立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书作为合同附件，发包人承包人各执份数按合同约定份数，具有同等效力。
西首弘建设有限公司
发包人（公章）：****市****区福成水利工程管理所，承包人（公章）：广
法定地址：****市****区福成镇福合路**号法法定地址：****市金海岸太道北部湾科技创业中心
*幢****号
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人（签字）:委托代理人（签字）
电话：****-*******电话：****-*******
传
真：传真：****-*******
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司****
分行
账号：账号：********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
北海最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
